以下是一份地下车库环氧地坪施工合同的参考模板，适用于施工单位与业主（或物业公司、开发商等）之间签订。该合同内容涵盖工程范围、技术标准、工期、价款、质量保证、安全责任、验收及违约责任等关键条款，符合中国《民法典》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规要求，可根据具体项目情况调整使用。

地下车库环氧地坪施工合同

甲方（发包方）
[业主/物业公司/开发商名称]
地址：
法定代表人：
联系电话：

乙方（承包方）
[施工单位名称]
地址：
法定代表人：
联系电话：
资质等级：[如：建筑装饰装修专业承包二级]
安全生产许可证编号：

鉴于甲方拟对位于__________的地下车库进行环氧地坪施工，乙方具备相应施工资质与经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》等法律法规，达成如下协议：

第一条 工程概况
1.1 工程名称：__________项目地下车库环氧地坪工程
1.2 工程地点：________________________
1.3 施工面积：约______㎡（最终以实际测量为准）
1.4 工程内容：包括但不限于基层处理（打磨、修补、除尘）、底涂、中涂（砂浆层/腻子层）、面涂（自流平/镘刀刮涂/彩砂/防滑层等）、伸缩缝处理、划线标识（如有），以及施工所需辅材与人工。

第二条 技术标准与材料要求
2.1 执行标准：
GB 50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》
HG/T 3668-2020《富锌底漆》（如适用）
JGJ/T 29-2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》
乙方提供的产品说明书及技术参数（需附材料检测报告）

2.2 主要材料要求：
| 材料名称 | 品牌/规格 | 要求 |

| 环氧底漆 | [例：某品牌A型] | 渗透性强，附着力≥5MPa |
| 环氧中涂 | [例：石英砂掺量≥30%] | 抗压强度≥70MPa |
| 环氧面漆 | [例：无溶剂自流平/哑光耐磨型] | 耐磨性≤0.03g/100r（GB/T 1768） |
| 防滑层（可选） | 彩砂/金刚砂撒布 | 摩擦系数≥0.6（湿态） |

注：所有材料进场前须提供出厂合格证、第三方检测报告（CMA认证），甲方有权抽检。

第三条 合同价款与支付方式
3.1 合同总价：人民币￥______元（大写：__________________元整）
单价：￥______/㎡（含税、含人工、材料、机械、管理费、利润、保险等全部费用）
（注：若按实结算，约定面积误差±3%内不调整，超±3%按实调整）

3.2 付款方式：
合同签订后3日内，甲方向乙方支付预付款 20%；
材料进场并开始施工后7日内，支付进度款 40%；
工程完工并经甲方初步验收合格后7日内，支付至 95%；
剩余 5% 作为质保金，质保期满无质量问题后15日内付清。

3.3 发票：乙方须开具合法有效的增值税专用发票（税率：___%）。

第四条 工期与进度
4.1 开工日期：______年____月____日
4.2 竣工日期：______年____月____日（总工期____日历天）
4.3 如遇不可抗力（如暴雨、政府停工令）、甲方原因（如场地未交付、水电未通）导致延误，工期顺延，乙方须书面通知甲方确认

第五条 双方权利义务
甲方义务：
提供施工场地（含照明、水源、电源接驳点）；
协调现场交叉作业（如消防、机电单位）；
按时支付工程款；
组织竣工验收。

乙方义务：
编制施工方案及安全预案，报甲方备案；
确保人员持证上岗，遵守工地安全文明施工规定；
自行承担施工期间的成品保护责任；
对施工质量终身负责（结构安全范围内）；
工程竣工后提交全套竣工资料（含材料合格证、隐蔽工程记录、施工日志等）。

第六条 质量与验收
6.1 质量标准：一次性验收合格，表面平整、无起泡、开裂、脱层、色差、污染；
6.2 验收程序：
乙方自检合格后向甲方提交验收申请；
甲方组织7日内完成验收，逾期视为默认合格；
验收不合格，乙方须在3日内无偿返修，直至达标。

第七条 质保期与售后服务
7.1 质保期：24个月（自竣工验收合格之日起算）；
7.2 质保范围：因材料或施工质量问题导致的开裂、剥落、起皮、严重褪色等；
7.3 质保期内接到通知后24小时内响应，48小时内到场维修；
7.4 非乙方原因（如人为破坏、重载碾压超设计荷载、化学腐蚀）不在质保范围内。

第八条 安全生产与环保责任
8.1 乙方为安全生产第一责任人，施工期间发生安全事故由乙方承担全部责任；
8.2 乙方须采取防尘、降噪措施，符合《大气污染防治法》《噪声污染防治法》；
8.3 废弃物（如旧地坪铲除物、包装桶）须分类清运至合规场所，严禁随意倾倒。

第九条 违约责任
9.1 甲方逾期付款：每逾期一日，按应付未付金额的 0.05% 支付违约金；
9.2 乙方逾期竣工：每逾期一日，按合同总价 0.1% 承担违约金（最高不超过10%）；
9.3 质量不合格且拒不整改：甲方有权解除合同，乙方退还已收款，并赔偿直接损失；
9.4 任何一方擅自解除合同，须向守约方支付合同总价 20% 的违约金。

第十条 争议解决
因本合同引起的争议，双方应友好协商；协商不成的，任一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他约定
11.1 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力；
11.2 附件（与本合同同等效力）：
附件1：施工图纸及技术说明
附件2：材料清单及检测报告样本
附件3：安全生产责任书
附件4：施工进度计划表

（以下无正文）

甲方（盖章）　　　　　　　　乙方（盖章）
法定代表人/授权代表（签字）：　　法定代表人/授权代表（签字）：
日期：______年____月____日　　　日期：______年____月____日

✅ 使用提示：
1、务必根据项目实际明确施工工艺（如：3mm厚自流平 vs 5mm砂浆型）；
2、若涉及消防通道、坡道、停车位标线等，应在“工程内容”中单列；
3、建议委托第三方监理单位进行过程监督；
4、签订前核查乙方营业执照、安全生产许可证、类似业绩证明；
5、重大工程建议购买工程一切险+第三者责任险。

如需Word可编辑版、补充《安全生产协议》或《材料进场验收单》模板，我可继续为您定制。